海宁广联物流基地c区块工程招标文件 104页

海宁广联物流基地C区块工程招标文件招标人：浙江双联物流有限公司招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司二○一二年九月4 海宁广联物流基地C区块工程招标文件备案登记号：[2012]235号招标项目名称：海宁广联物流基地C区块工程招标人名称：浙江双联物流有限公司（盖章）招标人法定代表人（签字或盖章）：招标代理机构名称：浙江建安工程管理有限公司（盖章）招标代理机构法定代表人（签字或盖章）：编制人（签字或盖章）：项目组负责人（签字或盖章）：备案单位：海宁市建设工程招投标管理站（盖章）备案单位：海宁市公共资源交易管理委员会办公室（盖章）备案日期：2012年9月7日4 目录第一卷5第一章招标公告6第二章投标人须知81.总则191.1项目概况191.2资金来源和落实情况191.3招标范围、计划工期和质量要求191.4投标人资格要求201.5费用承担201.6保密201.7语言文字201.8计量单位201.9踏勘现场201.10投标预备会201.11分包201.12偏离202.招标文件212.1招标文件的组成212.2招标文件的澄清212.3招标文件的修改213.投标文件213.1投标文件的组成213.2投标报价243.3投标有效期253.4投标保证金253.5资格审查资料263.6备选投标方案263.7投标文件的编制264.投标274.1投标文件的密封和标记274.2投标文件的递交274.3投标文件的修改与撤回274.4不予接收的投标文件275.开标285.1开标时间和地点285.2开标程序286.评标286.1评标委员会286.2评标原则286.3评标287.合同授予297.1中标候选人公示和中标人确定294 7.2中标通知297.3履约担保297.4签订合同298.重新招标和不再招标308.1重新招标308.2不再招标309.纪律和监督309.1对招标人的纪律要求309.2对投标人的纪律要求309.3对评标委员会成员的纪律要求309.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求309.5投诉3010.需要补充的其他内容30第三章评标办法31第四章合同条款及格式36第一节通用合同条款36第二节　专用合同条款36第三节合同附件格式45第五章工程量清单51第二卷52第六章图纸53第三卷54第七章技术标准和要求551.一般标准和技术规范552．特殊标准和规范553．其他要求55第四卷56第八章投标文件格式57第九章资格后审须知及格式984 第一卷99 第一章招标公告海宁广联物流基地C区块工程施工招标公告1.招标条件本招标项目海宁广联物流基地工程已由海宁市发展和改革局以海发改投备［2011］43号文件批准建设，招标人为浙江双联物流有限公司，建设资金来自自筹。项目已具备招标条件，现对该项目C区块的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围1、工程建设地点为周王庙工业园区东西大道北侧、王马桥港东侧；2、概算投资：约6000万元；总建筑面积约40846.45平方米，4#约3147.66平方米、5#约5685.04平方米、6#约17077.3平方米、7#楼约14915.9平方米、门卫26.02平方米；3、招标范围为：C区块4#、5#、6#、7#楼共四个单体的建筑、安装工程（详见施工图纸及工程量清单）；4、计划总工期为300日历天（其中4#、5#楼在2013年1月31日前完成）；本项目不分标段。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，业绩要求详见招标公告资格后审要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。3.2本次招标不接受联合体投标。3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。4.投标报名和招标文件的获取4.1本工程实行资格后审，不进行现场报名。凡有意参加投标者，于2012年9月8日，上午9时始至2012年9月12日，下午17时止，通过“海宁市公共资源交易网上投标平台”自主报名。（未领取加密锁的单位，请参照《关于推行暗标评标和试行网上报名的实施意见》（海公管办[2011]6号）到市公共资源交易中心领取）。4.2招标文件、施工图纸和招标文件电子模板通过“海宁市公共资源交易网上投标平台”99 在报名后自行下载。4.3开标前由市公共资源交易中心向投标人代行收取100元软件维护费。4.4预中标单位在招标人发出中标通知前进行刷IC卡确认，预中标单位IC卡无效或者不符合招标文件及有关规定的，取消预中标资格。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)详见招标文件要求，地点为海宁市公共资源交易中心（海宁市规划建设局大楼附楼）。52逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在海宁市公共资源交易中心网站上发布。7.联系方式招标人：浙江双联物流有限公司招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司地址：海宁市周王庙镇地址：海宁市南苑路400号邮编：邮编：联系人：金先生联系人：金圣锋电话：电话：0573-传真：/传真：0573-2012年9月7日99 第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：浙江双联物流有限公司地址：海宁市周王庙镇联系人：金先生电话：电子邮件：/1.1.3招标代理机构名称：浙江建安工程管理有限公司地址：海宁市南苑路400号四楼联系人：金圣锋电话：0573-电子邮件：lingfeng_chen@163.com1.1.4项目名称海宁广联物流基地C区块工程1.1.5建设地点东西大道北侧、王马桥港东侧1.2.1资金来源自筹1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实99 1.3.1招标范围C区块4#、5#、6#、7#楼共四个单体的建筑、安装工程（详见施工图纸及工程量清单）；1.3.2工期要求总工期为300日历天（其中4#、5#楼在2013年1月31日前完成）1.3.3质量要求符合国家验收规范的合格标准1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：投标人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质项目经理资格：建筑工程专业贰级注册建造师执业资格其他要求：详见本招标文件的资格后审要求1.4.2是否接受联合体投标þ不接受□接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。1.9.1踏勘现场þ不组织，由投标人自行踏勘，事先请与招标人联系。□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1投标预备会þ不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.1投标人提出问题的截止时间2012年9月14日下午16时30分2.1构成招标文件的其他材料2.2.2投标截止时间2012年9月29日下午14时30分3.1.1构成投标文件的其他材料3.2.1工程计价及报价方式综合单价法3.2.9农民工工伤保险、危险作业意外伤害保险费各专业工程的计费基数均为“分部分项工程清单计价汇总+措施项目清单计价汇总+规费”、二项合计费率按1.105‰计。3.2.10规费和税金规费：建筑10.4%、安装11.96%；税金：3.513%；3.2.17限价设置是否设有最高限价：þ是；□否是否设有下限价：þ是；□否3.3.1投标有效期四十日历天（从投标截止之日算起）99 3.4.1投标保证金投标保证金的形式：网上在线支付投标保证金的金额：人民币伍拾万元整投标人通过投标单位系统已报名项目中“在线支付保证金”功能进行自助网上缴纳，开标时领取投标保证金缴款收据。递交时间：投标截止时间前（以系统确认为准）开户银行：工商银行开户银行城市（地市）：浙江省嘉兴市开户银行全称：中国工商银行股份有限公司海宁支行开户银行行号：4账户名称：海宁市公共资源交易中心单位账号：（采用年金缴纳的，按海招办（2009）3号文件规定办理）投标保证金要求从企业法人基本存款账户缴纳，企业的法人基本存款帐户需开通网上银行功能，各投标人的基本存款帐户必须到海宁市公共资源交易中心办理备案，具体备案方式请查阅海宁市公共资源交易中心网站《关于实行投标企业投标保证金帐户备案管理的通知》。投标保证金具体的缴纳、退还等操作办法请查阅海宁市公共资源交易中心网站《关于实施投标保证金在线支付和退还工作有关事项的通知》通知。3.5.3近年完成的类似项目的年份要求详见本招标文件的资格后审要求3.7.4签字和（或）盖章要求工程量清单报价“编制人”栏盖章要求盖章：1、单位要求造价人员应为在投标人本单位注册的造价工程师或造价员，由其签字并盖章。如投标人无造价工程师或造价员的，可委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，同时须提供委托协议或合同。工程造价咨询人应加盖单位章和单位资质专用章，并由注册在本单位的造价工程师签字并盖章。2、专业要求造价员的专业要求为建筑、安装。3、其他要求受委托的工程造价咨询单位不得在同一个工程项目上同时接受二家及以上单位的委托。3.7.5投标文件正副本份数纸质投标文件份数：一份正本，二份副本；如果投标人中标，则由中标人根据招标人的要求免费复制相应数量的投标文件副本供招标人使用和存档。3.7.6投标文件装订按照投标人须知3.1款规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：□不分册装订99 þ分册装订，共分4册，分别为：（1）商务标；（2）技术标；（3）资格后审资料；（4）投标文件电子版4.1.2投标文件封套上写明海宁广联物流基地C区块工程投标文件投标人名称：4.2.2递交投标文件地点海宁市公共资源交易中心（海宁市海洲路89号市建设大楼附楼）5.1.1开标时间和地点开标时间：2012年9月29日下午14时30分开标地点：海宁市公共资源交易中心5.1.2参加开标会的人员和携带的证件要求法定代表人或委托代理人：随带本人身份证原件（并附复印件），并随带“法定代表人证明书”和“法定代表人授权委托书”；法定代表人或其委托代理人还需随带投标人的企业资质证书（副本）、营业执照（副本）、安全生产许可证（副本）、企业主要负责人“三类人员”A类证书、C类证书、进嘉施工备案证等证件的原件（并附复印件）。项目经理：拟派的项目经理本人须随带本人身份证原件（并附复印件）、项目经理建造师注册证、项目经理“三类人员”B类证书原件参加开标会议。建造师注册证执业资格证书正在办理中的，须持有建设行政主管部门出具的证明文件。6.1.1评标委员会的组建评标委员会由7人组成，其中技术、经济等方面的专家从专家库中抽取。6.2评标标准及方法采用综合评估法7.1评标委员会推荐的中标候选人人数推荐的中标候选人数：3名7.3.1履约担保履约担保的形式：银行汇票履约担保的金额：合同价款的5%（专款专用）10.需要补充的其他内容……10.2招标控制价招标控制价□不设招标控制价þ设招标控制价，招标控制价在答疑纪要中公布10.3“暗标”评审投标文件是否采用“暗标”评审方式þ不采用□采用，投标人应严格按照招标文件中的“投标文件格式”的要求编制和装订99 10.4投标文件电子版是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版□不要求þ要求，投标文件电子版要求：详见投标须知3.1.5项的要求投标文件电子版份数：2份投标文件电子版密封方式：单独放人一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。10.5计算机辅助评标是否实行计算机辅助评标□否þ是，投标人除递交纸质投标文件外，同时按本须知3.1.6项的要求编制及报送电子投标文件。10.6投标人代表出席开标会按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人、以及拟派的项目经理应当按时持相关有效证件参加开标会，否则，其投标文件按废标处理。10.7中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日10.9重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.10同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。10.11监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.12解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.13招99 标人补充的共他内容1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉等合格条件，详见招标文件第九章《资格后审须知及格式》。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。99 1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题报送至海宁市公共资源交易中心网站相对应工程提疑栏目，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在海宁市公共资源交易中心网站相对应工程进行发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，分包内容、分包金额和分包的资质等应符合国家相关规定。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成　　本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。（10）投标文件资格审查申请文件格式根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便重新上传电子稿招标文件。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前将提出的问题报送至海宁市公共资源交易中心网站相对应工程提疑栏目，要求招标人对招标文件予以澄清。99 2.2.2招标文件的澄清将规定时间前在海宁市公共资源交易中心网站相对应工程进行发布，但不指明澄清问题的来源。2.2.3招标文件的澄清和补充，一经在海宁市公共资源交易中心的相关栏目中发布，即表示所有投标人都已收到该澄清或补充文件。2.3招标文件的修改2.3.1在规定的时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在在海宁市公共资源交易中心的相关栏目中通知所有的潜在投标人。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件由商务标部分、技术标部分、资格后审资料、投标文件电子版四部分组成。3.1.2商务标主要包括下列内容：（一）投标函；（二）投标函附录；（三）法定代表人资格证明书；（四）授权委托书；（五）投标总价；（六）总说明；（七）工程项目投标报价汇总表；（八）单位（专业）工程投标报价计算表；（九）分部分项工程量清单与计价表；（十）工程量清单综合单价计算表；（十一）工程量清单综合单价工料机分析表；（仅提供电子文件，中标后由中标人用制作工具打印）（十二）施工技术措施项目清单与计价表；（十三）措施项目清单综合单价计算表；（十四）措施项目清单综合单价工料机分析表；（仅提供电子文件，中标后由中标人用制作工具打印）（十五）施工组织措施项目清单与计价表；（十六）其他项目清单与计价汇总表；（十七）暂列金额明细表；（十八）专业工程暂估价表；（十九）计日工报价表；（二十）总承包服务费报价表；（二十一）主要工日价格表；（二十二）主要材料价格表；（二十三）主要机械台班价格表；99 （二十四）商务标要求提交的其它资料：全国建设工程造价员资格证书或造价工程师注册证（与专用章或执业章配套的证书）复印件。（投标人委托中介机构编制商务标的报价书的，还应提供相应的委托书或委托合同复印件，并附中介机构的造价咨询资质证书复印件。）（二十五）投标报价需要的其它资料(本项无格式，需要时由招标人用文字或表格提出、或投标人在投标报价时提出)3.1.3对技术标主要包括以下内容：（一）施工组织设计（1）各分部分项工程的主要施工方法；（2）工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；（3）劳动力安排计划；（4）确保工程质量的技术组织措施；（5）确保安全生产的技术组织措施；（6）确保文明施工的技术组织措施；（7）确保工期的技术组织措施；（8）施工总平面布置设计；（9）有必要说明的其他内容。（二）项目管理机构配备（1）项目管理机构配备情况表；（建造师到位率不得低于80%，即每个月不少于24天，项目技术负责人到位率不得低于80%，即每个月不少于24天）；（2）项目经理简历表；（3）项目技术负责人简历表；（4）其它辅助说明资料；（5）相关证书、证明材料复印件；（6）招标文件要求提交的（或投标人认为需要提交的）其他资料。（三）技术标要求提交的（或投标人认为需要提交的）其他资料。3.1.4资格审查资料主要包括以下内容:（1）投标人一般情况；（2）2008年以来完成的类似工程情况表；（3）正在施工和新承接的工程情况表；（4）强制性资格条件—企业资质要求表（5）强制性资格条件—业绩要求表（6）强制性资格条件—主要施工人员资历要求表（7）强制性资格条件—财务能力要求表（8）强制性资格条件—没有被限制、暂定或取消投标资格99 （9）其他强制性资格条件3.1.5投标文件电子版的提交及要求：(1)投标人在提交书面投标文件的同时，应提交投标文件中商务报价部分的投标文件电子版（用投标文件制作工具制作）。(2)投标文件电子版的要求：投标人使用投标文件制作工具制作投标文件电子版，按招标文件规定的要求，填报（制作）相关内容及数据，经检查无误后，按投标文件编制工具操作要求，将投标文件电子版（仅商务标部分）刻录在“电子专用光盘”中。(3)投标人提交的投标文件电子版(光盘)将在海宁市公共资源交易中心的开标评标系统中使用，投标人不得使用、提交专用光盘以外电子储存介质的电子标书；提交的投标文件纸质标书，必须是从投标文件模块（投标文件电子标书）内置的打印功能打印并符有水印码（打印序列号），投标文件的纸质标书与电子标书的水印码必须一致。(4)投标文件电子版的光盘上应注明投标人名称、工程名称（为防止光盘被划破，请用记号笔书写）。投标人提交的电子光盘数量要求为二张。投标人所提交的投标文件电子版，必须在海宁市公共资源交易中心的开标评标系统上正常识别，读取（系统故障除外）。(5)投标人提交的书面投标文件的实质内容应与提交的投标文件电子版的实质内容完全一致。如果两者的实质内容不一致，应以书面投标文件为准。评标委员会将按不利于投标人的原则予以处置。因此产生的一切责任均由投标人承担。3.1.6投标文件包括本须知第3.1款中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式，详见招标文件投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。3.2投标报价3.2.1本工程的投标报价采用本须知前附表所规定的方式。3.2.2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，除非特别说明,本工程投标报价采用的币种为人民币。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。3.2.3投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3款和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。3.2.4本工程采用工程量清单报价，投标人应根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2008）、浙江省建设工程计价规则和浙江省2010版计价依据，按清单中列出的工程项目填报单价和合价。综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费之和。规费和税金按《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）规定的程序另行计算。投标报价的人工、材料、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，可参照省市建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程的实际情况综合分析确定。3.2.599 措施项目是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目；工程量清单措施项目是按通常项目列出，可以计算工程量的措施项目，按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目以“项”为单位的方式计价，应包括除规费和税金外的全部费用。投标人可根据自身技术装备水平、管理水平、工程现场实际情况以及编制的投标施工组织设计或施工方案，自主确定措施项目及其报价，投标人可对招标人所列的措施项目进行增补。投标人对招标文件编列的措施项目,认为不必发生的，以“0“计价，投标人以“0“计价的措施项目，若中标，结算时不得增加或调整相应措施项目的措施费。3.2.6投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。安全文明施工费不得低于计价依据规定的下限费率的计算值（本工程为非市区工程，建筑工程下限4.01%，安装工程下限6.46%）。3.2.7建设工程质量检验试验费报价不得低于计价依据规定的下限费率的计算值（建筑工程下限0.88%，安装工程下限0.64%）。3.2.9“农民工工伤保险、危险作业意外伤害保险费”列入总报价，各专业工程的计费基数均为“分部分项工程清单计价汇总+措施项目清单计价汇总+规费”、二项合计费率按1.105‰计,投标人必须按此费率报价，不得作为竞争费用，否则作废标处理；3.2.10规费和税金按《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》取定，具体见前附表，不得作竞争性费用。3.2.11每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；3.2.12工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。工程量清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明。在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款,并结合施工图纸、技术标准和工程规范。3.2.13工程量清单中的“暂列金额明细表”、“专业工程暂估价表”、“计日工表”和“总承包服务费计价表”以空白表格提供的，则投标人在投标报价时所用的“暂列金额明细表”、“专业工程暂估价表”、“计日工表”和“总承包服务费计价表”中的小计和合计栏均以“0”计价。3.2.14合同的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费及政策性文件规定的费用等所有费用。3.2.15投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；3.2.16除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。3.2.17如果招标人设有限价的，则投标人的投标报价高于招标文件的规定的最高限价，或者低于招标文件规定的下限价（如有），投标报价将不再给予评审，作无效标处理。最高限价根据预算价和评标办法的规定的方法计算求得，下限价（如有）根据相关投标人的投标报价和评标办法的规定的方法计算求得。本工程预算价和限价或计算方法中在招标答疑中公布。是否设有限价见前附表。3.2.18招标人材料暂定品牌的，如投标人未在投标书中注明所选品牌的，评标时不作废标处理，但在实际施工时招标人有权从招标时暂定的品牌中选择，材料价格不再调整。99 3.2.19招标人在施工现场附近提供水源电源接入点，从接入点接至现场使用地点的接水接电由投标人负责，相应费用考虑在报价中。3.2.20施工期间用水用电，单独装表计量，用水用电费用由承包人按实际发生费用承担，每月按实际发生的水电费缴纳给招标人。如投标人不按时缴纳水电费的，招标人可以在每月进度款中扣除。3.2.21根据海政办发[2012]24号文件《转发市规划建设局等关于进一步规范海宁市建设工程人工市场信息价管理通知的通知》的要求及规定，本工程编制预算价时已按嘉兴市人工市场信息价计补人工费价差。同时投标单位在报价时可以以此文件作为参考，合同工期内人工费涨跌调整按此文件规定执行。本工程人工市场信息价采用的编制期为2012年第二季度。3.2.22本工程要求创建海宁市标化工地，投标人在报价中应考虑相关费用。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人应按前附表规定的时间和金额向海宁市公共资源交易中心提交投标保证金（采用年金缴纳的，按有关文件处理），作为其投标的一部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人和中标人签订合同后5个工作日内，向未中标人和中标人退还投标保证金，退还投标保证金的同时按银行同期存款利息退还利息，具体按海宁市公共资源交易中心规定执行。3.4.4出现下列情形之一时，招标人应当在10工作日内退还投标人的投标保证金：（1）招标过程中招标活动因正当理由被招标人宣布中止的；（2）连续二次招标失败，经批准不再进行招标的；（3）投标有效期满而投标人不同意作出延长的。3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料详见招标文件资格审查要求表。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。99 3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书，授权委托书应符合招标文件的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件中的商务标书的预算书或报价书必须盖有编制者的造价工程师执业专用章或对应专业的全国建设工程造价员专用章。造价工程师或对应专业的造价员对其签章部分的投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任（但并不因此免除投标人应承担的法律责任）。编制者的造价工程师注册证（或全国建设工程造价员（专业应对应）资格证书）的复印件同时附在预算书（或报价书）后。（投标人委托中介机构编制商务标的报价书的，必须由造价工程师签署并加盖执业专用章，还应提供相应的委托书或委托合同复印件，并附中介机构的造价咨询资质证书复印件。）3.7.5投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会要求投标人作出书面澄清确定。3.7.6投标文件的正本与副本应分别装订成册，逐页编码，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位章或法人代表或委托代理人印章或签字。4.1.2投标文件的密封及装订要求：（1）投标文件中的商务标部分（正本和副本）和技术标部分（正本和副本）、资格后审资料（正本和副本）、电子标书(二张光盘)应分别密封包装在四个密封袋中，在密封袋上相应注明“商务标部分”、“技术标部分”、“资格后审资料、“电子标书”、并分别注明工程名称、投标人名称。（2）所有密封袋的封口处均应贴封条并骑缝加盖投标人公章。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。99 4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4投标人递交投标文件后，应在接收投标文件的相应表格中签到。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。4.3.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。4.3.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。4.4不予接收的投标文件4.4.1投标人或投标人的投标文件出现下列情形之一的，招标人将其投标文件作为无效投标文件，而拒绝给予接收，并退还投标人：（1）投标人应出席开标会的代表未出席开标会的；（2）投标人应出席开标会的代表虽已出席开标会，但出席的代表未按本须知的规定携带相关有效证件的；（3）在投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的；（4）投标文件未按本须知的规定密封、标记和骑缝加盖投标人公章的。5.开标5.1开标时间和地点5.1.1招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.1.2投标人的法定代表人或其委托的代理人应当按时参加开标会，如果前附表要求投标人拟派项目经理出席开标会的，拟派的项目经理也应按时参加开标会。参加开标会议的投标人代表人应向招标人提供有关证件，并出示身份证，以证明其出席，否则其投标文件不予接收。5.2开标程序5.2.1开标会议由招标人组织并主持，招标投标管理部门监督，公证机构现场公证（如委托公证）。5.2.2公证机构或投标人代表当众检查投标文件的密封和标记情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证，投标人进行监督。5.2.3经确认无误后，由公证机构当众拆封。由招标人或代理机构的工作人员宣读投标人名称、投标价格以及投标文件中的其他主要内容。5.2.4招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。但按规定提交合格的撤回通知的投标文件、投标人代表不按规定参加开标会的投标文件不予开封，并退给投标人。5.2.5招标人应对开标过程进行记录，并由各投标人法定代表人或委托代表人签字确认，以存档备查。5.2.6开标时，依开标顺序（按先送后开，后送先开），由主持人对其主要内容进行唱标。99 6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评标原则6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2.2评标委员会按照本须知前附表规定的方法和第三章“评标办法”规定的具体方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1中标候选人公示和中标人确定7.1.1中标候选人的情况须将在海宁市公共资源交易中心公示栏中进行公示，时间为三天。7.1.2在公示期如有投诉或举报，经核实中标候选人存在下列情况之一的，取消中标资格；新的中标候选人将按相关法律法规另行产生。（1）承接本工程招投标过程中存在违法违规行为的；（2）在招标报名截止日至中标公示截止日止，有限制招投标处理行为的；（3）法律法规规定的其他情形。7.1.3有关行政监督部门经核查后发现招标投标过程中确有违反《中华人民共和国招标投标法》和其他有关法律、法规且影响评标结果公正性的，应当责令招标人重新评标或者招标。7.1.4中标候选人公示无异议后，招标人应当在投标有效期截止前，确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。7.1.5招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员的评标报告拒绝不合格的投标。99 7.1.6预中标单位在招标人发出中标通知前进行刷IC卡确认，预中标单位IC卡无效或者不符合招标文件及有关规定的，取消预中标资格；7.2中标通知7.2.1中标人确定后，在投标有效期内，招标人报招标投标管理部门备案后发中标通知书，在中标通知书中明确中标价，以书面形式通知中标人。并按有关法律法规和招标文件签订建设工程施工合同。7.2.2中标通知书将成为合同的组成部分。7.3履约担保7.3.1在签订工程承包合同前，中标人应按前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.3中标人提供的履约保证金，由招标人专户存款，专款专用，不得挪用。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转让（转包）给他人施工。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后，可以不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。99 9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。第三章评标办法为维护招投标活动双方当事人的合法权益，使评标活动坚持“公平、公正、科学、择优”的原则，根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和海宁市有关建设工程施工招标评标的有关规定，结合本工程实际，特制定本办法。一、评标组织1、评标工作由本项目评标委员会负责。2、评标委员会由招标人代表和具备相应资格的工程、经济技术人员7人组成。3、工程技术、经济评委由招标人开标前在有关部门的监督、公证机构公证下从评委库中抽签确定。二、评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定或由招标人授权委托评标委员会确定。三、投标文件的资格审查1、开标后，先由评标委员会各投标人的资格进行审查，资格后审的具体标准的详见附件—《资格审查强制性资格条件标准》。2、资格审查未通过的投标人，其投标文件将不予评审。四、投标文件的初步审查评标委员会对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步评审，投标文件有下列情形之一的，99 应当作废标处理，不再进行进一步的评审：1、投标单位未按招标文件规定缴纳投标保证金（投标保证金缴纳记录，由海宁市招标采购中心提供）；2、投标文件的关键内容未按招标文件要求编制，关键内容字迹模糊、无法辨认的；3、投标文件实质性内容不一致的；4、投标文件有关内容未按招标文件规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；5、投标文件没有按招标文件的规定，在商务标的报价书中没有盖全国建设工程造价员资格章（或造价工程师执业章）的；6、投标文件没有按招标文件的规定，在商务标中没有附全国建设工程造价员资格证书（专业须对应）或造价工程师注册证（与资格章或执业章配套的证书）复印件的；7、投标文件中拟任的项目经理与实际到开标现场项目经理不为同一人；（实际到开标现场项目经理确认名单由工作人员提供）；8、投标人填写的投标函或投标函附录中的实质内容有不符合招标文件要求的；9、投标人委托中介机构编制商务标的报价书的，没有提供相应的委托书或委托合同复印件；10、投标人委托中介机构编制商务标的报价书的，没有附中介机构的造价咨询资质证书复印件；11、投标人的报价高于招标人设定的最高限价的。五、投标文件的详细评审评标委员会对通过了资格审查、初步审查的投标文件进行详细评审。（一）重大偏差判定评标委员会在详细评审过程中，发现投标文件存在重大偏差的，应作废标处理。下列情况属于重大偏差：1、经评标委员会认定，投标人有以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假投标嫌疑的；2、在投标文件中，有较多内容阐述基本一致，或出现不应该出现的一致错误，经评标委员会认定具有串标嫌疑的；3、投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的，或投标文件中存在重大差错的；4、附有招标人不能接受的对合同条款的重要保留条件，或投标文件对合同中约定的招标人的权力和投标人的义务方面造成重大限制的；5、“农民工工伤保险、危险作业意外伤害保险费”、税金和规费未按规定计取的。6、“安全文明施工费”报价低于《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》规定的下限费率的计算值；7、建设工程质量检验试验费低于《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》规定的下限费率的计算值；8、投标文件中报价书中的工程量、暂定（估）价、暂列金额与招标文件所提供不一致的；9、经评标委员会评定，材料价格或综合单价组价明显偏离市场价，且数额较大的；99 10、因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误等，累计投标报价缺漏总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标总价5%以上者；（二）技术标评定计分（满分10分）1、施工部署及现场组织管理机构（0~2分）2、施工总进度计划及工期保证措施（0~1分）3、现场投入主要机械设备及检测仪器（0~1分）4、劳动力配备计划及主要材料、构配件供应进度计划（0-2分）5、主要分部分项施工方法及技术措施、质量保证体系及控制要点（0~2分）6、安全保证体系及安全文明施工措施要点（0~2分）技术标得分汇总时去掉一个最高分和一个最低分后计算平均值，保留小数点后二位，不计负分。（三）商务标评定计分（满分90分）：　　1、总报价评审　　评标委员会对所有投标报价和最高限价（上限价）、风险控制价（下限价）进行比较，确定有效投标报价。高于投标最高限价或低于下限价的投标文件不再予以进一步评审，作无效标处理。（1）投标最高限价计算：投标最高限价=预算价×（1-A%）预算价须在开标前公布，下浮比例A将于开标时候由业主代表随机抽取（保留1位小数）（2）A的系数范围在招标答疑时公布。（3）投标下限价计算：最低限价=投标最高限价*85%。2、其他商务标内容评审（1）评标委员会对各投标人的报价进行分析，审查有否异常报价等情况。如发现投标报价有异常时，可以由评标委员会认定其是否为无效标或商务评审不合格。（2）评标委员会商务标评审时，着重对投标人的总报价、措施项目报价、主要材料报价等方面进行评审。（3）评标委员会商务标评审时，对工程中的主要材料报价明显低于正常市场价格，且投标人在投标文件中没有提交相关说明资料和证明材料或虽提供了相关材料但评标委员会认为其低价理由不成立的，评标委员会可以拒绝其投标。　　（4）上述评审中被拒绝的投标，评标委员会应写出书面结论意见，意见不一致时按少数服从多数的原则决定，对评标结论有异议的评标专家，可以书面阐明不同意见和理由，评标专家拒绝签字且不陈述理由的视为同意。3、报价得分计算（满分90分）评审后，对同时通过了技术标和商务标评审的有效投标人，采用二次平均值评标法进行报价得分计算。（1）确定第一次平均价：对所有有效投标报价计算算术平均值。该平均值为第一次平均价。（2）确定第二次平均价：取小于等于第一次平均价的所有有效投标报价计算算术平均值，该平均值为第二次平均价。（3）确定评标基准价：评标基准价=第二次平均价*（1+N）。99 N由招标人在有关部门监督下，从-1.00%，-0.50%，0，+0.50%，+1.00%五个数值中公开随机抽取。（4）有效报价少于等于2家时，评标基准价为这2家中的报价较低的投标人的投标报价。（5）各投标人的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1％扣2分；低于评标基准价时，每低1％扣1分；采用直线插入法求出各投标人的报价得分。（保留两位小数，不计负分。）报价、复合价、基准价均以元为单位，四舍五入取整数，百分数四舍五入保留至小数点后二位（万分位）。得分计算和分数均四舍五入保留小数点后二位，总分保留至小数点后一位。六、中标候选人的产生1、根据评标办法，经评标委员会评审。评标委员会依据投标人的最终得分高低，推荐最终得分排名前三名的投标人依次为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人；当最终得分相同时，报价低的排名在前。最终得分相等且投标报价也相等的，由招标人自行确定或由招标人授权委托评标委员会确定。中标候选人的中标情况将在市公共资源交易中心公示栏中进行公示，时间为三个工作日。2、经评标委员会评审，有效投标不足三名的，评标委员会推荐的候选人可不足三名。3、因有效投标不足三个，如果评标委员会认为这将使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。4、预中标单位在招标人发出中标通知前进行刷IC卡确认，预中标单位IC卡无效或者不符合招标文件及有关规定的，取消预中标资格；附件1资格审查强制性资格条件标准序号项目内容合格条件1有效营业执照有效的法人营业执照副本复印件，原件备查2资质等级证书房屋建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质（附资质证书副本复印件、原件备查）3安全生产许可证有效的安全生产许可证复印件（附证书副本复印件，原件备查）4企业主要负责人“三类人员”A类证书企业法人“三类人员”A类证书，至少二个岗位，其中企业法定代表人或企业经理一名、企业分管安全生产的副经理或企业技术负责人一名（附证书复印件、原件备查）5项目经理资格建筑工程专业贰级注册建造师执业资格（附建造师证书复印件、原件备查），并同时具有“三类人员”B类证书（附B类证书复印件、原件备查）99 6项目经理施工业绩2008年1月1日以后竣工的类似工程1个及以上（合同价要求3000万元以上），需同时提供中标通知书或非招标备案表或施工许可证、竣工验收相关资料复印件，其中工程竣工验收相关资料必须提供，中标通知书、非招标备案表、施工许可证可三者选一，（如选择施工合同作为业绩证明材料的，合同中所涉及的单位名称、工程名称、项目经理、工程造价、项目总监等需由合同中的业主单位书面确认，确认的书面依据附合同后。）提供的资料应能反映工程规模、造价及项目经理（建造师）人选的证明，如以上资料未能反映招标文件要求的，可按不利于投标人的处理方法处理。（以上同一工程的资料至少有一份经备案部门备案、原件备查）7企业类似工程业绩2008年1月1日以后竣工的类似工程1个及以上（合同价要求3000万元以上），需同时提供中标通知书或非招标备案表或施工许可证、竣工验收相关资料复印件，其中工程竣工验收相关资料必须提供，中标通知书、非招标备案表、施工许可证可三者选一，（如选择施工合同作为业绩证明材料的，合同中所涉及的单位名称、工程名称、项目经理、工程造价、项目总监等需由合同中的业主单位书面确认，确认的书面依据附合同后。）提供的资料应能反映工程规模及造价，如以上资料未能反映招标文件要求的，可按不利于投标人的处理方法处理。（以上同一工程的资料至少有一份经备案部门备案、原件备查）8流动资金具有350万（含）以上的流动资金可投入本工程，附报名日期后的银行对账单（须有银行红章，正本中要求原件）9安全生产负责人现场安全生产负责人应具有“三类人员”C类证书（附证书复印件、原件备查）10进嘉施工备案证嘉兴市外企业须提交《进嘉施工备案证》证书复印件、原件备查11没有被限制投标投标人不在被有关部门限制、暂定或取消投标资格的期限内注：评标委员会按以上《资格审查强制性资格条件标准》每一项进行核查，如有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对不通过的投标人其投标文件不再进行后续评审。第四章合同条款及格式使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（建建［1999］313号）99 第一节通用合同条款（略）第二节　专用合同条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：（1）合同补充协议书（如有）；（2）本合同协议书；（3）中标通知书；（4）询标记录（纪要）；（5）投标函及其附件；（6）本合同专用条款；（7）本合同通用条款；（8）招标补充文件（包括答疑会纪要、澄清等）；（9）招标文件；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）图纸；（12）工程报价单或工程预算书。3、语言文字和适用法律3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3.2适用法律和法规：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家、省市和当地政府部门颁布的现行有效的法规、规章和规定。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001），若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。发包人提供标准、规范的时间：标准和规范的获得由承包人自己解决，产生的费用由承包人承担。国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人、承包人双方协商。4图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人向承包人提供施工图纸8套（包括今后需要绘制竣工图的4套）。施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担。发包人对图纸的保密要求：发包人对施工图纸无特殊保密要求，但承包人不得将发包人提供的图纸用于本工程以外。竣工后除自然毁损及承包人按规定绘制竣工图及需要存档的外，所有剩余的施工图纸均应交还给发包方。使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：总监理工程师发包人委托的职权：详见工程<监理合同>。需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）因某一合同事件，需要顺延工期或增加工程价款；（2）向承包人支付各种款项的签付；（3）任何作为结算依据的工程量的审核。5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：代表发包方行使工程现场管理的协调。7、项目经理99 姓名：职务：项目经理项目经理及项目部组成人员必须按照发包人的要求进行考核，项目经理和技术负责人需到岗到位，项目经理、技术负责人不到位或更换的，承包人应向发包人支付违约金，项目经理和技术负责人每月需按承诺的到位率到施工工地，如每月出勤少于承诺到位率的，按每天每人1000元罚款，并在月进度款中扣除，如每月出勤少于10天，发包人有权认为项目经理或技术负责人不胜任，可以要求更换项目经理、技术负责人或更换承包人。8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：发包人提供水、点接点，接至施工现场以及施工现场内的接水接电，并已在投标中考虑该费用。（3）施工现场与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定由发包人办理的各类证件，发包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时提前告知发包人。但需要承包人协助的，承包人必须协助发包人办理。（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前确定，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款8.1.8条及国家有关规定执行。（9）双方约定发包人应做的其他工作：临时约定。9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月提供施工进度计划和相应的工程量报表。除每月提供外，如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。（3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：按通用条款9.1.3条执行。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：可提供完备的办公用房。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续：按当地有关部门的规定执行，费用由承包人承担。（6）已完工程成品的特殊要求及费用承担：在整个工程移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。此类费用由承包人承担。（7）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按有关部门的规定和要求执行。（8）施工场地清洁卫生的要求：99 施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担养护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。（9）双方约定承包人应做的其他工作：施工用水、用电单独装表计量，施工用水用电费用已包含在报价中，由施工单位按实际发生费用承担并支付，每月按实际发生的水电费用缴纳给发包人，如承包人不能按时缴纳的，发包人将在每月进度款中扣除相应水电费用；发包人提供给承包人的水电设施，由承包人负责保管，因此发生的费用由承包人承担，其他未详之处另行协商。三、施工组织设计和工期：10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:发包人对承包人投标文件中的《施工组织设计方案》中的进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在签订合同后按监理单位的要求提供修正的施工组织设计。工程师确认的时间：收到后的3天内。10.2群体工程中有关进度计划的要求：按招标文件的要求执行。13.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人代表确认后,合同工期相应顺延。1.额外或附加的增加工程量超过合同工程量20%以上（设计对施工图的明确、修改或澄清除外），并且影响施工进度的。2.由发包人原因造成的工期延误。3.不可抗力。4.非承包人的过失或造成的。非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。应向发包人支付规定金额的违约金，违约金按1000元/天计取，按以上方法计算，工期延误违约金最高限额为履约保证金的25％。延误期时间从合同规定竣工日期起直到竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。如果工期延误违约达到最高违约金额度时，承包人继续无力采取措施，加快进度，发包人的理由视为承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人中止合同。如发包人要求提前竣工的，按1000元/天进行奖励，最高奖励限额为10万元，提前时间从竣工报告的批准日期起直到合同规定竣工日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收部位：按相关工程质量验收规定执行。五.安全施工在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和海宁市政府有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。99 承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，经有关部门鉴定，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。甲乙双方需签订安全生产责任书和治安管理责任书。六.合同价款与支付23.2本合同采用（1）方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：除不可抗力、工程量清单数量有误和工程变更外的所有风险，包括政策性风险、报价风险和市场风险等其它所有风险。投标报价已经包含了招标文件所提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量的价格表现，承包人在投标时未填报单价或合价的工程项目应视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。除在合同中另有规定外，投标人的投标报价均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、规费、施工技术措施费、施工组织措施费、风险费、政策性文件规定费用、劳动保险等所有费用。施工期间在工期不变的情况下考虑停电因素而准备的自发电投入等发生的费用等。由投标人自行确定项目和工程量的为一次包定项目。风险费用的计算方法：已包含在投标报价中。风险范围以外合同价款调整方法：工程量数量的调整：（一）发生下列情况之一的，项目的工程量均应按实调整。1、发包人提供的工程量清单项目或数量有误；2、设计变更引起的工程项目或数量的增减。（二）变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）和浙江省补充条款的计价规则和计价依据计算确定。工程量调整时的单价确定：①发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目数量的增减，除以下情况外，执行合同原有的价格（即承包人的投标报价）：凡合同金额占总价2%（含）以上的清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%（含），其增加部分工程量或减少后剩余部分的工程量的相应单价由承包人参照原单价重新组价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据，最终结算以审计为准。②发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新增的工程项目，或“暂定工料机单价”的项目，其相应单价的确定方法为：1、合同中已有适用于变更的价格，可按合同已有的价格计算变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格计算变更合同价款。合同中已有的价格或类似价格高于市场信息价格的，按不超过市场信息价格计算。2、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由施工单位根据原投标价款组价原则，市场实际情况及相关计价依据提出变更价格，主要材料应注明产地、品牌、规格和组价依据，并由监理复核，经建设单位审核后确认。如工程实行全过程管理的，还须由跟踪审计单位工程师审核确认。99 措施项目的调整1、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施项目中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，参考工程造价管理部门现行的计价依据，提出设当的措施费变更，经发包人和监理工程师确认后调整，最终结算的价款以国家审计为准。但在国家审计时，认为承包人的措施项目单价存在严重不平衡报价的，且增加或减少部分措施项目的相应单价应按政府部门修正的综合单价协商确定。2、与分部分项实体消耗相关的措施项目（如砼模板及支架、脚手架等），即以分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价的措施项目的调整按以下原则确定：因非承包人原因引起分部分项清单项目的工程量增减，该项工程量变化幅度在10%（含10%）以内的，措施费不予以调整；当工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以外，且影响到其对应的措施费的，则对应的措施费相应调整；因承包人原因造成工程量增加的，相应的措施费不作增加，因承包人原因造成工程量减少的，相应的措施费用相应调整；3、独立性的措施项目（与施工组织设计相关，采用“项”计价的，如施工排水、降水、大型机械进出场等，以及招标文件明确规定为独立性的措施项目）的措施项目为固定价格，不再进行调整；4、与整个建设项目相关的综合取定的措施项目费用，如夜间施工增加费、二次搬运费、文明施工增加费、检验试验费等，该类项目的费用，按承包人的投标报价口径（取费原则、费率等）进行调整。主要建筑材料价格的调整：主要建筑材料调价品种：钢材（管）、水泥、碎石、块石、商品砼、砖、黄砂。主要建筑材料调价办法按海政办发[2011]82号文件执行。材料暂定价的单价调整：暂定价部份，结算时均以材料实际市场价与暂定价（不管投标人的报价方式如何，暂定价均以招标中确定的价格执行）的差价计补价差（列入价外差，不取费用，只计规费和税金）。招标中暂定价的材料，如承包人在采购时的价格超过发包人采购能购买到的同等品牌同规格材料的价格时，发包人有权要求承包人按发包人能购买到该材料的价格进行采购。（1）采用可调价格合同，合同价款调整办法：无。（2）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：承包人违反本合同有关约定，需赔偿发包人损失或需支付违约金的，承包人的履约保证金不足于支付以下费用时，发包人可在合同价款中扣除此类费用，也可视为承包人对发包人的欠款。24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。扣回工程款的时间、比例：见本合同26条约定。25.工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：按监理要求提交，同时抄送发包人。26.工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：1.每月计量支付，支付当月审核后工程价款的70%，当累计付至合同价的70%时，不再进行每月进度款的支付；3.工程竣工验收通过后（质量符合合同要求、提交竣工结算资料且施工资料通过市档案局验收存档），付至合同价（指完成的实际工程量）的80%；4.99 实际工程量中如发生增加工程的，必须经审计部门或中介机构审定，可以支付增加工程量的50％；其余增加工程款项待国家审计部门审定后支付；5.经审计（不受本合同通用条款有关结算时限约束），交全所有资料后，且承包人已支付按有关规定计算的结算审计费后，留5%保修金，余款付清。保修金在整个工程竣工验收通过二年后的一个月内退还（不计息）。七、材料和设备供应27、发包人供应材料27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：本款不适用。(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：本款不适用。(3)承包人可代为调剂串换的材料：本款不适用。(4)到货地点与一览表不符：本款不适用。(5)供应数量与一览表不符：本款不适用。(6)到货时间与一览表不符：本款不适用。28.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：（1）本工程所需材料均由承包人负责采购供应（甲供材料除外）。承包人采购的材料必须保证质量并符合国家有关标准。（2）采购的材料到货后，要求附有产品合格证、质保单及有关检测报告，并经发包人指定的代表进行验收，按规定需送检测试的，必须测试合格后方可使用，检测所需费用，由承包人承担。否则发包人和监理单位有权制止。（3）有关工程关键材料、招标中暂定价的材料，采购前均需征得发包人同意或双方共同采购。否则，发包人有权要求承包人更换或采取其它补救措施。对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有强制性认证标志。（4）使用不合格材料和不允许使用的材料，所产生的后果由承包人承担全部责任。八、工程变更当本工程设计需要变更时，应经设计部门、监理单位及建设单位认可出具工程设计变更联系单。施工单位无权单独与设计部门联系工程变更事宜。如施工单位在变更发生后提出，发包人不予答复，不支付任何费用，并追究施工单位相应责任。九、竣工验收与结算本工程验收达到约定条件后，承包人应在60日内提供工程结算。发包人在提供审核意见后委托有关部门（单位）审核，经审计后，支付工程余款（除保修金外）。本工程的工程结算和工程造价的最终确认以审计为准，确认期限以审计报告的正式出具为准。在审核（审计）报告出具后，如果因承包人的结算与审计单位最终审计确定的结算有差异，导致发包人应向审计部门支付审计费用的，审计费用按如下原则摊支： （1）发包人承担按“浙价服〔2009〕84号”文件标准计算出的基本收费金额的审计费用； （2）承包人承担按“浙价服〔2009〕84号”文件标准计算出的追加收费金额的审计费用；32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：在提供竣工报告后一个月内提供完整的竣工图四套。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：竣工时间根据招标文件及本合同协议书的规定。十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无。99 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：支付同期银行贷款利息。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：本款不适用。双方约定的发包人其他违约责任：本款不适用。35.2本合同关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。应向发包人支付规定金额的违约金，违约金按1000元/天计取，按以上方法计算，工期延误违约金最高限额为履约保证金的25％。延误期时间从合同规定竣工日期起直到竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。如果工期延误违约达到最高违约金额度时，承包人继续无力采取措施，加快进度，发包人的理由视为承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人中止合同。如发包人要求提前竣工的，按1000元/天进行奖励，最高奖励限额为10万元，提前时间从竣工报告的批准日期起直到合同规定竣工日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可要求承包人进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，拆除重建，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，并赔偿发包人的损失。违约金在100%的履约保证金中酎情扣除，赔偿金建设单位可直接在工程款中扣除。同时发包人有权另行选择施工单位继续完成工程。投标人的违约责任不受合同解除的影响。双方约定的承包人其他违约责任：（1）项目经理到位率：项目经理不到位经监理工程师书面整改通知后，仍不到位的，发包人有理由视为中标人未响应投标文件和承诺，发包人在发出书面通知后，可单方面终止合同，承包人应向发包人支付35%履约保证金金额的违约金；如发包人同意更换项目经理，承包人应向发包人支付10％履约保证金金额的违约金；（2）项目班子到位情况：.若承包人的项目班子没有按其投标书承诺配备并到位，除经发包人书面同意外，承包人应向发包人支付15%履约保证金金额的违约金；（3）安全文明施工：因承包人有工地没有符合建设行政管理部门的有关文明施工标准的，承包人应向发包人支付25%履约保证金金额的违约金；37.争议37.1本合同在履行过程中发生争议时，由双方当事人协商解决，协商解决不成的按下列第2种方式解决：（1）提交仲裁委员会提请仲裁；（2）向工程所在地人民法院提请诉讼。十一、其他38.工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本合同工程均不得分包。分包施工单位为：无。39.不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：根据通用条款外，明确如下：5级以上的地震、日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨，强台风。40.保险40.6本工程双方约定投保内容如下：99 （1）发包人投保内容：需要时由发包人自行负责办理。发包人委托承包人办理的保险事项：无。（2）承包人投保内容：按规定办理施工人员人身意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。41.担保41.1本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无。担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金。担保合同作为本合同附件。（3）双方约定其他担保事项：承包人向发包人提供按合同价5%计算的履约保证金。履约保证金在签订合同前提交，履约保证金的退还：履约保证金将在竣工验收通过后的一个月内，若施工单位无违约情况将全额退还施工单位，若施工单位有违约情况，将按合同条款，扣除违约金后退还施工单位。46.合同份数46.1双方约定合同副本份数：本合同一式八份。其中正本二份，副本六份。双方各执四份。47.补充条款1、承包人采用的材料设备与设计或标准要求不符合时，招标人有权指定一个品牌、型号，并按投标人的投标单价结算，同时承包人应按监理工程师要求的时间将不符合的材料设备运出施工现场，并承担由此发生的一切费用，工期不得顺延。2、承包人需要使用代用材料时，应经招标人和监理工程师认可后方可使用，由此增减的价款双方以书面形式约定。3、承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管。发包人有权要求其加强管理，调整充实力量。承包人必须接受，当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。同时，取消承包人下次投标资格。4、承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，承包人应向发包人支付本工程总合同价的1%--2%计算的违约金，同时可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失。5、承包人在实施和完成本合同工程及其工程保修的全过程中，应该：遵守国家和省颁发的法律、法令、条例及当地的有关规定；遵守有关部门（如铁路、交通、水利、电力、通讯、市政、建设等）规章、细则等。承包人应承担由于违反任何上述规定的各种罚款和责任。如果由于承包人违反以上任何规定使得发包人受到损失，承包人应当给予赔偿。6、承包人应采取选定运输路线，选用运输车辆，限制和分配载运重量等一切合理措施，防止承包人或其分包商的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通过的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得公路管理部门的许可方能启运。发包人不负责承担上述费用以及由于承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼及其他开支。7、如果承包人已经严重违约，或承包人有下述情况：99 （1）已放弃合同；（2）无正当理由停工；（3）无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，不履行合同规定的义务，严重影响工程质量、进度、安全或发包人造成重大损失。则发包人在向承包人发出书面通知的7天之后可以进驻现场和接管工程，终止对本合同中的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种职权，发包人可邀请其他承包人完成该工程。发包人邀请的其他承包方为了完成本工程，可以使用他们认为合适数量的承包人的装备、临时工程和材料。如果本工程合同根据本条规定，被发包人中止且发包人已接管工程。则承包方应迅速放弃对工地的控制并在7天内撤离其人员和不再被使用的装备、临时工程和材料。否则承包人向发包人支付每天3000元计算的违约金。由此如果合同按前款予以终止，则工程竣工后发包方应向承包方支付合同终止之日以前已完成的全部工程的费用（尚需扣除各类应扣除的违约金或其他款项，如临时设施费、保险费等各类不随工程量变化的费用按造价比例分摊。但不包括承包人的撤离退场的费用或承包人的任何损失。）8、除非合同已被否定或终止（包括按第7条规定的发包人接管工地后），或进入诉讼程序后法院要求暂停施工或双方协商一致书面同意停工外，承包人无论在什么情况下都应尽一切努力继续完成本工程。而且承包人和发包人应使工程师的每一项决定付诸实施。9、承包人在施工过程中应确保安全无事故，如由承包人原因引起的安全事故，由承包人承担赔偿费用和责任。10、其他未尽事宜由甲、乙双方协商解决。第三节合同附件格式一、协议书使用建设部、国家工商行政管理局99 1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（建建［1999］313号）（略）二、房屋建筑工程质量保修书（示范文本）发包人（全称）：承包人（全称）：99 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）鉴定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；3.装修工程为贰年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；5.供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；7.建筑围护结构中的节能设施保修期为伍年；8.其他项目保修期限内约定如下：质量保修期自工程交工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，并从保修金中扣除相应维修费用。2.发生紧急抢救事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：99 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：法定代表人（签字）：年月日承包人（公章）：法定代表人（签字）：年月日三、海宁市建设工程廉政合同甲方（建设单位）：乙方（监理单位）：丙方（施工单位）：99 为了加强工程建设中的廉政建设，确保工程安全优质按时竣工。经甲、乙、丙三方同意签订廉政合同，并作为甲、乙、丙三方共同遵守的行为准则。第一条甲、乙、丙三方的权利和义务(一)严格遵守党和国家有关法律的有关规定。(二)严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。(三)三方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。(四)建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(五)在工程建设中发现任何一方有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和业务。(六)在工程建设中发现任何一方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利第二条甲方廉政管理的义务(一)甲方有责任向乙方、丙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。(二)甲方有责任对本单位工程管理人员进行廉政教育。(三)甲方有权对乙方、丙方在工程建设中执行廉政情况实行监督，由甲方每月召开一次甲、乙、丙三方参加的廉政管理会议。(四)工程施工过程中超过合同标的需增加总投资时，甲方应报有关部门批准，抄送市审计部门和监督部门备案。(五)甲方工作人员应严格执行本单位制定的“工程建设廉政管理有关规定”，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济或纪律处分。(六)甲方工作人员不得接受乙方、丙方邀请的旅游、宴请、赠送的礼品、礼券（现金）等；不准将子女和亲戚安排到施工单位兼职；不准和施工单位合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。(七)甲方工作人员严禁索要和收受贿赂。(八)甲方工作人员在工程建设过程中发现乙方、丙方人员有不廉洁的行为时，应及时采取措施予制止，并按招标文件有关规定处理。(九)甲方工作人员在工程建设期间私房建设、住房装修不得使用丙方的人工和材料。(十)甲方所签订的其他施工合同接受监督部门的监督检查。第三条乙方廉政管理的义务(一)乙方应当了解甲方、丙方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。（二）乙方应当对本单位监理人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。（三）工程施工过程中，超过原设计招标工程量需增加工程款时，乙方应事先征得甲方同意，另向甲方提交可行性报告，经批准后方可实施。99 （四）乙方工作人员不得接受丙方邀请的旅游、宴请、赠送的礼品、礼券（现金）等；不准在丙方食堂长期搭伙。如违反，按有关规定处理。（五）乙方工作人员严禁索要和收受贿赂。（六）乙方工作人员被发现有不廉洁行为时，甲方有权更换人员，直至中止合同。（七）乙方工作人员在工程建设监理中发现甲方、丙方人员不廉洁行为时，应及采取措施予以制止，并及时向主管领导报告。第四条丙方廉政管理的义务（一）丙方应当了解甲方、乙方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。（二）丙方应当对本单位工程建设人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。（三）丙方不得在工程建设中以获得不正当利益为目的而宴请甲方、乙方人员或向甲方、乙方人员赠送礼品、礼券（现金）等。因在工程协调过程中需就餐时，应严格执行纪检、监察部门的有关规定。如有违反规定，除批评教育外，视情节轻重，按有关规定处理。（四）丙方在工程建设中采用不正当手段拉拢甲方、乙方人员损害甲方利益，根据具体情节和造成的后果，扣除丙方工程款1—5%，直至中止工程合同。由此给甲方造成的损失均由丙方承担，丙方用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追邀。（五）严禁行贿。丙方在工程建设中有贿赂甲方或乙方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或中止工程施工合同，由此给甲方造成的损失均由丙方承担，并承担经济赔偿责任。（六）丙方在工程建设中发现甲方、乙方人员有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，并及时告知甲方、乙方的主管领导。（七）工程结束后，丙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。第五条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙、丙两方单位造成经济损失的，应予以赔偿（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲、丙两方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲、丙两方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。（三）丙方其工作人员违反本合同第一、四条的，按管理体权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲、乙两方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲乙两方建议工程建设主管部门给予丙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。第六条三方约定本合同由三方或三方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方、丙方或乙方、丙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在合同规定范围内的裁定意见。第七条　本合同自签订之日至工程款付清后的三个月内有效。　第八条本合同作为99 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同三方签署立即生效。第九条　未尽事宜由三方协商决定。本合同一式十份，甲、乙、丙三方各执两份，并各自报主管部门一份，报海宁市监察局一份。甲方：乙方：丙方：代表：代表：代表监督单位：代表：年月日第五章工程量清单工程量清单包含以下内容（均另册装订）一、封面99 二、总说明三、分部分项工程量清单与计价表四、施工组织措施项目清单与计价表五、施工技术措施项目清单与计价表六、其他项目清单汇总表七、暂列金额明细表八、材料暂估单价表九、专业工程暂估价表十、计日工表十一、总承包服务费计价表99 第二卷99 第六章图纸另册99 第三卷99 第七章技术标准和要求1.一般标准和技术规范一、一般标准和技术规范1、一般标准和技术规范1.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。……1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本颁布的，则应按最新版本的要求执行，除非旧版本比新版本要求严格。2．特殊标准和规范2.特殊标准和技术规范2.1根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工除必须达到以上标准外和技术规范的要求外，还必须满足下列标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）：2．2招标文件或工程量清单中供投标人选择的品牌和型号，投标人应在报价时进行选择并明确，若投标人不作明确选择的，视为投标人同意在施工时可由招标人任意选择一个品牌和型号，并不再调整投标人的报价和结算价。3．其他要求3.1。。。。99 第四卷99 第八章投标文件格式99 招标编号：建设工程施工招标投标文件工程名称:投标文件内容：商务标投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日99 商务标目录一、投标函二、投标函附录三、法定代表人资格证明书四、授权委托书、联合体协议（如有）五、投标总价；六、总说明；七、工程项目投标报价汇总表；八、单位（专业）工程投标报价计算表；九、分部分项工程量清单与计价表；十、工程量清单综合单价计算表；十一、工程量清单综合单价工料机分析表；（仅提供电子文件）十二、施工技术措施项目清单与计价表；十三、措施项目清单综合单价计算表；十四、措施项目清单综合单价工料机分析表；（仅提供电子文件）十五、施工组织措施项目清单与计价表；十六、其他项目清单与计价汇总表；十七、暂列金额明细表；十八、专业工程暂估价表；十九、计日工报价表；二十、总承包服务费报价表；二十一、主要工日价格表；二十二、主要材料价格表；二十三、主要机械台班价格表；二十四、商务标要求提交的其它资料：全国建设工程造价员资格证书或造价工程师注册证（与专用章或执业章配套的证书）复印件。（投标人委托中介机构编制商务标的报价书的，还应提供相应的委托书或委托合同复印件，并附中介机构的造价咨询资质证书复印件。）二十五、投标报价需要的其它资料(本项无格式，需要时由招标人用文字或表格提出、或投标人在投标报价时提出)99 一、投标函致：（招标人名称）1、根据你方招标工程项目编号为（项目编号）的（工程项目名称）工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元（RMB￥元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，工程质量达到。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期（工期）日历天内完成并移交全部工程。5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价%的保证金作为履约担保。6、如果我方中标，我方将派出以项目经理（项目经理姓名）为负责人的项目班子进场施工。7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第3.3.1款所规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标保证金将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。投标人：（盖章）单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：开户银行名称：开户银行账号：开户银行地址：开户银行电话：日期：_____年____月____日99 二、投标函附录序号项目内容合同条款号约定内容备注1履约保证金合同价的（）%2误期违约金额（）元/天3施工总工期（）日历天4质量目标符合国家验收规范的合格标准5保修期依据保修书约定的期限6789.101199 三、法定代表人资格证明书单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。特此证明。投标人（盖章）：日期：年月日注：如果是联合体投标，联合体各成员均需提供“法定代表人资格证明书”99 四、授权委托书致：（招标人）本授权委托书声明：（投标人名称）的法定代表人合法地代表我单位，现授权本单位的（被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，以及参加招标投标过程中执行一切与此有关的事项和签署的相关文件，我均予以承认。本委托书无转委托权。投标人（盖章）：授权人（签字或盖章）：被授权代理人（签字）：授权委托日期：年月日99 五、投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人：（造价人员签字盖专用章）编制时间：年月日99 六、总说明工程名称：第页共页投标人自行填写投标报价中需要说明的内容，主要包括：（1）采用的计价依据；（2）采用的施工组织设计及投标工期；（3）综合单价中风险因素、风险范围（幅度）；（4）措施项目的依据；（5）其他需要说明的问题。99 七、工程项目投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单位工程名称金额（元）1单位工程1.1专业工程1.2专业工程……2单位工程2.1专业工程2.2专业工程……合计99 八、单位（专业）工程投标报价计算表单位（专业）工程名称：第页共页序号汇总内容计算公式金额（元）1分部分项工程2措施项目2.1施工技术措施项目2.2施工组织措施项目其中安全文明施工费建设工程检验试验费其他组织措施费3其他项目3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费4规费5农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费（1+2+4）*相应费率‰6税金合计1＋2＋3＋4＋5+699 九、分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计99 十、工程量清单综合单价计算表单位（专业）工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合计：99 十、工程量清单综合单价计算表单位（专业）工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）主材（主材名称、规格）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）主材（主材名称、规格）…………合计：注：本表仅适用于安装工程99 十一、工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7）99 十一、工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料主材计价材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7）注：本表仅适用于安装工程99 十二、施工技术措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称：第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合计99 十三、措施项目清单综合单价计算表单位（专业）工程名称：第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）…………合计：99 十四、措施项目清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称：第页共页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（1＋2＋3）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4＋5＋6＋7）99 十五、施工组织措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称：第页共页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）1安全防文明施工费2建设工程检验试验费3其他组织措施费3.1冬雨季施工增加费3.2夜间施工增加费3.3已完工程及设备保护费3.4二次搬运费3.5行车、行人干扰增加费（限市政）3.6提前竣工增加费合计99 十六、其他项目清单与计价汇总表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额2暂估价2.1专业工程暂估价3计日工4总承包服务费合计99 十七、暂列金额明细表工程名称：第页共页序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注合计99 十八、专业工程暂估价表工程名称：第页共页序号工程名称工程内容金额（元）备注合计—99 十九、计日工表工程名称：第页共页编号项目名称单位暂定数量综合单价（元）合价（元）一人工1234人工小计二材料1234材料小计三施工机械1234施工机械小计总计99 二十、总承包服务费报价表工程名称：第页共页序号项目名称项目价值（元）服务内容费率（%）金额（元）1发包人分包专业工程2发包人供应材料合计99 二十一、主要工日价格表单位（专业）工程名称：第页共页序号工种单位数量单价（元）99 二十二、主要材料价格表单位（专业）工程名称：第页共页序号编码材料名称规格型号单位数量单价（元）备注表—1499 二十三、主要机械台班价格表单位（专业）工程名称：第页共页序号机械设备名称单位数量单价（元）99 二十四、招标文件要求提交的其他资料1、其他资料全国建设工程造价员资格证书或造价工程师注册证（与专用章或执业章配套的证书）复印件。（投标人委托中介机构编制商务标的报价书的，还应提供相应的委托书或委托合同复印件，并附中介机构的造价咨询资质证书复印件。）二十五、投标报价需要的其它资料(本项无格式，需要时由招标人用文字或表格提出、或投标人在投标报价时提出)99 招标编号：建设工程施工招标投标文件工程名称:投标文件内容：技术标投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日99 技术标部分目录一、施工组织设计或施工方案二、项目管理班子配备情况三、相关证书、证明材料复印件99 一、施工组织设计1.主要施工方法和技术组织措施…………注：投标人应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法，提出主要材料、施工机械设备、劳动力的采购、运输、使用的计划，并结合本招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应的技术组织措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施及其它地上地下设施的保护加固措施、对总包范围内的专业工程管理、协调配合的具体措施及承诺等。99 2.投入本招标工程的主要施工机械设备表序号机械设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力备注99 3.劳动力安排计划表单位：人工种级别按工程施工阶段投入劳动力情况注：投标人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表；本计划表是以每班八小时工作制为基础的。99 4．主要材料、构配件供应进度计划表编号名称单位数量进场计划99 5、计划开、竣工日期和施工进度网络图…………注：投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。6、施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。99 二、项目管理班子配备情况1.项目管理班子配备情况表职务姓名职称上岗资格证明已承担在建工程情况证书名称级别证号专业原服务单位项目数主要项目名称说明：项目经理到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天。　　现场技术负责人到位率承诺达到%以上，即每个月不少于天。投标人声明：本工程一旦我公司中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。99 2.项目经理简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事项目经理年限项目经理资格证书编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量99 3.项目技术负责人简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事技术负责人年限在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量99 4.项目管理班子配备情况辅助说明资料…………注：辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料（包括管理班子的人员资格、资质证书复印件）以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。99 三、其他资料99 第九章资格后审须知及格式（一）资格后审须知1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行调查和澄清。2、资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，具体评审标准按附件2——《资格审查强制性资格条件标准》进行核查，如有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对不通过的投标人其投标文件不再进行后续评审。（二）资格后审资料表格式1、一般情况表2、2008年至今已完成的类似项目情况表3、正在施工的和新承接的项目情况表4、强制性资格条件—企业资质要求表5、强制性资格条件—业绩要求表6、强制性资格条件—主要施工人员资历要求表7、强制性资格条件—财务能力要求表8、强制性资格条件—没有被限制、暂定或取消投标资格9、其他强制性资格条件99 招标编号：建设工程施工招标投标文件工程名称:投标文件内容：资格审查资料投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日99 施工招标资格后审申请表申请人名称我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。申请人：法定代表人（盖章）或其授权的代理人：（签字）日期：年月日注：如是授权的代理人签字，则资格后审资料中需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位印章的授权书。99 1、投标人一般情况表1企业名称2总部地址3当地代表处地址4电话联系人5传真电子信箱6注册地注册年份（须附营业执照复印件）7公司资质等级（须附有关证书复印件）8公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）9主营范围1._______________________________________________________________2._______________________________________________________________3._______________________________________________________________4._______________________________________________________________…10作为总承包人经历年数11作为分包人经历年数12其他需要说明的情况注：1、投标人资历简介是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后。2、本表后应附上加盖公章的营业执照副本、资质证书副本和其他资质类证书的清晰复印件。99 2、2008年至今已完类似工程一览表项目名称建设单位监理单位结构类型及规模合同价格合同履约情况（质量、工期等）项目经理及等级竣工日期99 3、正在施工的和新承接的项目情况表项目名称建设单位监理单位结构类型及规模合同价格形象进度项目经理及等级完工日期99 4、强制性资格条件—企业资质要求表序号施工企业资质等级投标人达到的程度（投标人填写）证明文件1具有房屋建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质提供资质证书副本复印件，原件备查2345678注：如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门予以通报，证明材料复印件需完整、不得缺页。（相应资料均需提供复印件附后,原件备查）。投标人：（盖章）法定代表人或其授权的代理人：（签字）日期：年月日99 5、强制性资格条件—业绩要求表序号施工业绩要求投标人达到的程度（投标人填写）证明文件12008年1月1日以后竣工的类似工程1个及以上（合同价要求3000万元以上）需同时提供中标通知书或非招标备案表或施工许可证、竣工验收相关资料复印件，其中工程竣工验收相关资料必须提供，中标通知书、非招标备案表、施工许可证可三者选一，（如选择施工合同作为业绩证明材料的，合同中所涉及的单位名称、工程名称、项目经理、工程造价、项目总监等需由合同中的业主单位书面确认，确认的书面依据附合同后。）提供的资料应能反映工程规模及造价，如以上资料未能反映招标文件要求的，可按不利于投标人的处理方法处理。（以上同一工程的资料至少有一份经备案部门备案、原件备查）注:1、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门予以通报。投标人：（盖章）法定代表人或其授权的代理人：（签字）日期：年月日99 6、强制性资格条件—主要施工人员资历要求表资历要求投标人达到的程度（投标人填写）证明文件项目经理建筑工程专业贰级注册建造师执业资格，并同时具有“三类人员”B类证书提交建造师注册证书复印件、项目经理B类证书复印件，原件备查。项目经理业绩2008年1月1日以后竣工的类似工程1个及以上（合同价要求3000万元以上）需同时提供中标通知书或非招标备案表或施工许可证、竣工验收相关资料复印件，其中工程竣工验收相关资料必须提供，中标通知书、非招标备案表、施工许可证可三者选一，（如选择施工合同作为业绩证明材料的，合同中所涉及的单位名称、工程名称、项目经理、工程造价、项目总监等需由合同中的业主单位书面确认，确认的书面依据附合同后。）提供的资料应能反映工程规模、造价及项目经理（建造师）人选的证明，如以上资料未能反映招标文件要求的，可按不利于投标人的处理方法处理。（以上同一工程的资料至少有一份经备案部门备案、原件备查）安全生产负责人现场安全生产负责人应具有“三类人员”C类证书附证书复印件、原件备查注:1、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门予以通报。2、须提供相应的证明材料，否则资格审查将不予通过。投标人：（盖章）法定代表人或其授权的代理人：（签字）日期：年月日99 7、强制性资格条件—财务能力要求表要求投标人达到的程度（投标人填写）证明文件流动资金具有350万（含）以上的流动资金可投入本工程附报名日期后的银行对账单（须有银行红章，正本中要求原件）注:1、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门予以通报。投标人：（盖章）法定代表人或其授权的代理人：（签字）日期：年月日104 8、强制性资格条件—没有被限制、暂定或取消投标资格没有被限制、暂定或取消投标资格承诺书致：（招标人全称）我谨代表（投标人全称）郑重承诺：我单位在本项目投标截止，没有被限制、暂定或取消投标资格。特此承诺。投标人：法定代表人或其授权代理人：（签字）日期：年月日104 9、其他强制性资格条件1、企业主要负责人“三类人员”A类证书企业法人“三类人员”A类证书，至少二个岗位，其中企业法定代表人或企业经理一名、企业分管安全生产的副经理或企业技术负责人一名，提供证书复印件，原件备查2、进嘉施工备案证嘉兴市外企业须提交《进嘉施工备案证》证书复印件，原件备查104 总说明工程名称：海宁广联物流基地工程一、工程概况：1、本工程为海宁广联物流基地工程，位于海宁市周王庙工业园区；招标范围为：4#楼（地下一层，地上一层），共约3147平方米；5#楼（二层），共约5780平方米；6#楼（五层），共约17077平方米；7#楼（四层），共约14916平方米，详见施工图纸及工程量清单。工期详见招标文件。2、本工程建筑结构形式为框架结构。3、本工程土壤类别为三类土。二、招标范围：招标范围为施工图范围内建筑及安装工程，室外道路及排水不计入本次清单内。工期要求、承包方式及工程质量要求详见招标文件规定。三、清单编制依据：1、国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；2、招标文件；3、海宁广联物流基地工程设计图纸及有关文件；4、常规采用的施工组织设计和施工技术方案。四、工程质量、材料、施工、等特殊要求：无五、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量：无六、预留金、自行采购材料的金额数量：无七、其它有关问题的说明：（一）广联物流基地工程共性问题：1、沉降观测点已计入钢筋工程量中。2、本工程钢筋接头除直径大于等于16的钢筋采用焊接接头外均按绑扎考虑，其搭接长度按8M一个接头计入清单工程，其它均按《建设工程工程量清单计价规范2008》计算。3、本工程花岗岩楼梯凹槽防滑槽均按2条考虑。4、现场地面标高按地质勘察报告进行调整。5、如试桩后，桩长进行调整，管桩单价不予调整。6、经设计确认卷帘门两端做构造柱，做法见结构设计总说明。7、经设计确认屋面女儿墙内侧做法：素水泥浆一道（内掺建筑胶），3厚抗裂腻子，2厚白色外墙涂料二度刷白。8、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼檐沟底做法按外墙干挂考虑。9、一层楼梯间地面做法：20厚花岗岩板，200宽20厚黑色花岗岩板走边，20厚1:2水泥砂浆，2厚聚合物水泥基防水涂料，70厚C15混凝土垫层，150厚粒径5～32碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实，素土夯实。10、花岗岩踢脚线清单按120mm高黑色花岗岩计入，做法素水泥浆一道，水泥砂浆结合层，12厚中国黑花岗岩（含磨边），干水泥擦缝。11、5#、6#、7#楼砖基础抹灰按20厚1：3水泥砂浆双面粉刷，在室内地坪下约60处做20厚1：2水泥砂浆内加3~5%防水剂的墙身防潮层。12、幕墙面层与结构之间骨架应包括在各分项内。13、本工程量清单项目特征中描述未详尽之处，请结合图纸进行报价。14、本工程幕墙避雷按图纸计入安装中。15、幕墙检测费计入总报价，结算时不做调整。104 16、本工程所选用钢材材质均为Q235B；钢材应采用热轧型钢，其材质应具有抗拉强度、伸长率、屈服度、弯曲试验的合格保证，未特殊说明钢材表面热浸镀锌处理。17、除主立面高透部位外其他幕墙层间防火应设800高窗槛墙结构楼板与幕墙板面之间的空隙大于100毫米厚防火岩棉1.5厚镀锌钢板形成防火墙，连续填充密实，镀锌钢板两端应用防火胶密封。18、红丹漆或其他防锈漆及防火涂料由施工单位按相关规范及图纸要求自行测算，计入相应清单子目中，不另计算。5#楼：1、经设计确认结施-6二层楼板C轴两侧孔洞取消，做法按说明中第三条。2、经设计确认室外台阶做法：20厚400×300毛面花岗岩板，20厚1:2水泥砂浆结合层，70厚C15混凝土垫层，150厚粒径5～32碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实，素土夯实。3、经设计确认屋面储藏间M1021，门编号为16M1021，做法参加图集浙J2-93。4、经设计确认屋面储藏间地面做法：30厚C25细石混凝土，素水泥浆一道（掺建筑胶）。6#楼：1、外挑檐沟做法按：3厚SBS防水卷材，30厚C15细石混凝土找坡1%。2、屋面18T装配式钢板给水箱未考虑。3、机房层地面：30厚C25细石混凝土随捣随抹。7#楼：1、卫生间轻质隔墙及洗漱台台板未计入。2、机房层地面：30厚C25细石混凝土随捣随抹。安装工程相关说明：1、给水管算至出户第一个阀门井（包括井内的阀门）处，阀门井未列入本次清单。2、排水、雨水管，有雨水箅子的，算至雨水箅子（不包括雨水箅子）处，无雨水箅子的，算至外墙1.5m处。3、消防、喷淋管算至出户第一个阀门井（包括井内的阀门）处，阀门井未列入本次清单。4、电气进户电缆未列入，其保护管，有电缆井的，算至出户第一个电缆井（不包括电缆井）处，无电缆井的，算至外墙1.5m处。5、消防报警进户电缆未列入，其保护管算至外墙1.5m处。6、喷头的等高管按0.7m/个考虑列入本次清单。7、4号楼变电所内的气体灭火系统未列入本次清单。8、4号楼引自变电所低压配电屏的电源线均未列入本次清单。9、5号楼消防报警进户保护管规格，系统图与平面图不符，按系统图计算列入本次清单。10、6号楼热水给水系统中，太阳能水箱、集热器及泵未列入本次清单。11、6号楼屋顶层消防管规格，系统图与平面图不符，按系统图计算列入本次清单。12、6号楼配电箱AT-DT1、2的电梯轿厢照明和机房插座，图纸上未标明，未列入本次清单。13、7号楼电梯控制箱未列入本次清单。14、门卫、门楼中物流园景观照明和广告灯箱的电源线图纸上未标明，未预留。八、本工程税金按3.513%计取，规费土建按10.4%计取、安装按11.96%计取，农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费按1.105‰计取。104